REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE
COMMUNE DE NAUJAC SUR MER
MAIRIE – REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE
APPEL D’OFFRES
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de NAUJAC-SUR-MER
Mairie : 1 Place du 11 novembre 33990 Naujac-sur-mer Tél.05.56.73.00.55
Télécopie : 05.56.73.03.87 e-mail : mairie.naujac@orange.fr
Procédure de passation : Appel d’offres selon la procédure adaptée
Objet du marché : Mairie – Remplacement d’une porte de garage
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mai 2012
Désignation des travaux :
Remplacer la porte coulissante existante de 2.80 m de hauteur et 3.07 m de largeur par une porte métallique basculante de 2.00 m de hauteur et 2.40 m de largeur.
Fourniture et mise en place de la porte avec garnissage des excédants de l’ouverture en hauteur et largeur.
Critères de sélection des candidats :
- Capacité professionnelle (références, moyens)
- Coût global
Date limite de réception des offres : le lundi 13 février 2012 à 17h00.
Modalités de transmission des candidatures :
L’offre sera adressée sous enveloppe cachetée portant la mention « ne pas ouvrir » - remplacement porte de garage – soit par voie postale, soit remise contre récépissé à l’adresse : Mairie – 1 place du 11 novembre – 33990 NAUJAC-SUR-MER.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Attestations assurances RC et décennale
- Extrait inscription au registre commerce, métiers ou équivalent.
Renseignements :
Renseignements administratifs : Mairie de Naujac-sur-mer – Tél. 05.56.73.00.55
Renseignements techniques ou visite : Monsieur MORAND Joël - Mairie de Naujac-sur-mer – Tél. 05.56.73.00.55
Date d’envoi à la publication : le vendredi 27 janvier 2012
MARCHE MAISON DES ASSOCIATIONS
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Naujac-sur-mer
Correspondant : M. Jean-Bernard DUFOURD, Maire, 1 place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-mer, tél. : 05 56 73 00 55, courriel : mairie.naujac@orange.fr
Objet du marché : Travaux d'aménagement d'une salle de réunion pour les associations à l'école de Naujac-sur-mer
Type de marché de travaux : Adapté
Lieu d'exécution des travaux : 3 place du 11 novembre, 33990 Naujac sur mer
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 27 juin 2011 et jusqu'au 31 octobre 2011
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 27 juin 2011
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Déclaration conforme au modèle joint
• Un projet de marché comportant
a) un acte d'engagement (AE)
b) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
c) Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
d) Le cadre de décomposition du prix forfaitaire
• Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux
ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. En particulier, il pourra y être joint :
- des plans d'ensemble et de détail explicitant les offres
- la liste des sous-traitants qui, tout en n'étant pas désignés au marché, seront proposés, après sa passation, à l'accord du maître de l'ouvrage, dans le cadre du titre I de la loi du 31/12/1975
- les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement, les références des fournisseurs correspondants,
- un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier,
- une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier.
• Les références de leur entreprise
- le certificat de qualification en cours de validité (datant de moins d'un an)
- l'attestation d'assurance "individuelle de base" ou "décennale entrepreneur" en cours de validité (c'est à dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• Références de l'entreprise
• Le prix
• Garantes professionnelles et financières
• Le délai
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 06 juin 2011 à 17 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ID/2011/01
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 mai 2011
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Michel TIART ARCHITECTE, 8 rue Théophile Vidal, 33460 Soussans, tél. : 05 57 88 32 66, télécopieur : 05 57 88 72 85
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DE NAUJAC SUR MER, 1 Place du 11 novembre, 33990 Naujac sur mer, tél. : 05 56 73 00 55, télécopieur : 05 56 73 03 87, courriel : mairie.naujac@orange.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Naujac sur mer, 1 place du 11 novembre, 33990 Naujac sur mer, tél. : 05 56 73 00 55, télécopieur : 05 56 73 03 87
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres présentées sous pli cacheté devront contenir 2 enveloppes également cachetées et parvenir impérativement en mairie quel que soit le mode d'acheminement choisi.
La première enveloppe intérieurs contiendra les justifications visées aux articles 45 et 46 du code des marchés publics et portera les mentions suivantes :
- travaux d'aménagement d'une salle de réunion pour les associations à l'école de Naujac-sur-mer en Médoc
- "Nom de l'entreprise, avec l'indication Première enveloppe intérieure"
La deuxième enveloppe intérieure contiendra l'offre proprement dite et portera les mentions suivantes :
- Travaux d'aménagement d'une salle de réunion pour les associations à l'école de naujac-sur-mer en Médoc
- "Nom de l'entreprise, avec l'indication Deuxième enveloppe intérieure"
L'enveloppe extérieure portera la mention suivante :
"Appel d'Offres pour les travaux de "Travaux d'aménagement d'une salle de réunion pour les associations à l'école de Naujac-sur-mer en Médoc - Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis"
Les offres devront être remises contre récépissé au secrétariat de la Mairie de Naujac-sur-mer. ou envoyées par La Poste par pli recommandé avec avis de réception avant le lundi 6 juin 2011 à 17heures
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Démolition-Maçonnerie
Lot(s) 2 Charpente bois - couverture zinguerie - plancher flottant
Lot(s) 3 Menuiseries extérieures PVC et Bois
Lot(s) 4 Platrerie
Lot(s) 5 Electricité - VMC - Chauffage électrique
Lot(s) 6 Plomberie Sanitaire
Lot(s) 7 Carrelage Faïence
Lot(s) 8 Peinture - Papiers peints
CREATION BLOC DOUCHES AU CAMPING
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Naujac-sur-mer
Correspondant : M. Jean-Bernard DUFOURD, Maire, 1 place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-mer, tél. : 05 56 73 00 55, courriel : mairie.naujac@orange.fr
Objet du marché : Création d'un bloc douches et d'un passage couvert pour le camping municipal du Pin-Sec à Naujac-sur-mer
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution des travaux : Le Pin-Sec, 33990 Naujac-sur-mer
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 15 septembre 2011 et jusqu'au 15 mai 2012
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
• Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques
• DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)
• DC 8 (Acte d'engagement, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Garanties des délais (10 %)
• Capacités professionnelles (références et moyens) (30 %)
• Montant de l'offre (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 10 mai 2011 à 17 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ID/2011/001
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 mars 2011
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant : M. Michel TIART , Cabinet d'Architecte D.P.L.G, 8 rue Théophile Vidal, 33460 Soussans, tél. : 05 57 88 32 66, télécopieur : 05 57 88 72 85, courriel : msy.tiart@wanadoo.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Correspondant : M. Jean-Bernard DUFOURD , Mairie de Naujac-sur-mer, 1 Place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-mer, tél. : 05 56 73 00 55, télécopieur : 05 56 73 03 87, courriel : mairie.naujac@orange.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Le dossier de candidature sera adressé sous enveloppe cachetée portant la mention "ne pas ouvrir" - Objet du marché "création d'un bloc douches et d'un passage couvert pour le camping municipal du Pin-Sec à Naujac-sur-mer" - soit par voie postale, soit par remise contre récépissé à l'adresse "Mairie de Naujac-sur-mer - 1 place du 11 novembre - 33990 NAUJAC SUR MER
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1. Maçonnerie
Lot(s) 2. Charpente bois couverture zinguerie
Lot(s) 3. Etanchéité
Lot(s) 4. Ensembles portes cloisonnements et kits douches
Lot(s) 5. Carrelage
Lot(s) 6. Electricité
Lot(s) 7. Plomberie sanitaire production ECS
Lot(s) 8. Peinture
Lot(s) 9. En option : volets roulants
ACHAT D'UNE EPANDEUSE TRACTEE POUR LA COMMUNE DE NAUJAC SUR MER
COMMUNE DE NAUJAC SUR MER
AVIS D’APPEL D’OFFFRES
Achat d’une épandeuse tractée pour la commune de NAUJAC-SUR-MER
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de NAUJAC-SUR-MER
Mairie 1 place du 11 novembre 33990 Naujac-sur-mer
Tél.05.56.73.00.55
Télécopie : 05.56.73.03.87
e-mail : mairie.naujac@orange.fr
Procédure de passation : Appel d’offres selon la procédure adaptée
Objet du marché : Achat d’une épandeuse tractée de 1500 litres
Lieu de livraison : Service technique commune de Naujac-sur-mer – rue du Baron – 33990 NAUJAC SUR MER
Critères de sélection des candidats :
100 % Prix
Date limite de réception des candidatures : 24 décembre 2010 à 17h00
Modalités de transmission des candidatures :
Le dossier de candidature sera adressé sous enveloppe cachetée portant la mention « ne pas ouvrir » - Achat d’une épandeuse tractée de 1500 litres – soit par voie postale, soit remise contre récépissé à l’adresse : Mairie – 1 place du 11 novembre – 33990 NAUJAC-SUR-MER.
Renseignements :
Renseignements administratifs : Mairie de Naujac-sur-mer – Tél. 05.56.73.00.55
Date d’envoi à la publication : le 13 décembre 2010
CONFECTION ET MISE EN PLACE DE GOUTTIERES A L'EGLISE DE NAUJAC
COMMUNE DE NAUJAC SUR MER
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Confection et mise en place de gouttières à l’église de NAUJAC-SUR-MER
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de NAUJAC-SUR-MER
Mairie 1 place du 11 novembre 33990 Naujac-sur-mer
Tél.05.56.73.00.55
Télécopie : 05.56.73.03.87
e-mail : mairie.naujac@orange.fr
Procédure de passation : Appel d’offres selon la procédure adaptée
Objet du marché : Confection et mise en place de gouttières à l’église de NAUJAC-SUR-MER
Critères de sélection des candidats :
· 50 % Références pour des prestations de même nature
· 50 % Prix
Date limite de réception des candidatures : 14 décembre 2010 à 17h00
Modalités de transmission des candidatures :
Le dossier de candidature sera adressé sous enveloppe cachetée portant la mention « ne pas ouvrir » - Confection et mise en place de gouttières à l’église de NAUJAC-SUR-MER – soit par voie postale, soit remise contre récépissé à l’adresse : Mairie – 1 place du 11 novembre – 33990 NAUJAC-SUR-MER.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
· Références pour des prestations de même nature
Renseignements :
Renseignements administratifs : Mairie de Naujac-sur-mer – Tél. 05.56.73.00.55
Date d’envoi à la publication : le 25 novembre 2010
MAITRISE D'OEUVRE MAISON DES ASSOCIATIONS
MAIRIE DE NAUJAC SUR MER
MAITRISE D’OEUVRE D’ARCHITECTURE POUR L’AMENAGEMENT D’UN BÂTIMENT COMMUNAL EN MAISON DES ASSOCIATIONS
Nom et adresse de la personne responsable du marché : Monsieur le Maire de NAUJAC-SUR-MER
1 place du 11 novembre
33990 NAUJAC-SUR-MER
Tel : 05.56.73.00.55
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre d’architecture pour l’aménagement d’un bâtiment communal en maison des associations.
Lieu : NAUJAC-SUR-MER (33)
Date de réception des offres : 06 décembre 2010 à 17h00
Procédure de passation du marché : Procédure adaptée
Type de mission : Maîtrise d’œuvre sans concours.
Critères d’attribution : Contenu du projet 50% et prix 50%.
Compétences : Références pour des prestations de même nature.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 10 novembre 2010
REVISION SIMPLIFIEE DU P L U
COMMUNE DE NAUJAC SUR MER
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Prestation intellectuelle pour la réalisation des études relatives à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NAUJAC-SUR-MER
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de NAUJAC-SUR-MER
Mairie 1 place du 11 novembre 33990 Naujac-sur-mer
Tél.05.56.73.00.55
Télécopie : 05.56.73.03.87
e-mail : mairie.naujac@orange.fr
Procédure de passation : Appel d’offres selon la procédure adaptée
Objet du marché : Prestation intellectuelle pour la réalisation des études relatives à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NAUJAC-SUR-MER
Critères de sélection des candidats :
- Capacité professionnelle (références, moyens)
- Démarche proposée pour le déroulement de l’étude
- Coût global
Date limite de réception des candidatures : 07 octobre à 17h00
Modalités de transmission des candidatures :
Le dossier de candidature sera adressé sous enveloppe cachetée portant la mention « ne pas ouvrir » - Mission pour l’étude de la révision simplifiée du PLU – soit par voie postale, soit remise contre récépissé à l’adresse : Mairie – 1 place du 11 novembre – 33990 NAUJAC-SUR-MER.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Lettre de candidature DC4
- Déclaration du candidat DC5 avec certificats sociaux et fiscaux (ou DC7)
- Déclaration du candidat DC6 avec moyens de l’entreprise et références pour travaux équivalents
- Attestations assurances RC et décennale
- Attestation sur l’honneur
- Extrait inscription au registre commerce, métiers ou équivalent.
Renseignements :
Renseignements administratifs : Mairie de Naujac-sur-mer – Tél. 05.56.73.00.55
Date d’envoi à la publication : le 23 septembre 2010
CONTRÔLE SPANC
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
MAIRIE DE NAUJAC-SUR-MER
Maître d’ouvrage : Mairie de NAUJAC-SUR-MER 33990
Personne responsable du marché : Jean-Bernard DUFOURD Maire
Adresse : 1 place du 11 novembre
33990 NAUJAC-SUR-MER
Tel : 05.56.73.00.55 – Fax : 05.56.73.03.87 – courriel : mairie.naujac@orange.fr
Objet du marché : Réalisation des contrôles des installations d’assainissement non collectifs
Classification CPF : 90
Lieu d’exécution : NAUJAC-SUR-MER
Type de procédure : procédure adaptée (article 28 CMP)
Offre exclusivement en français et en euros
Date prévisionnelle du début des prestations : 1er octobre 2010
Délai d’exécution : 48 mois
Dossier de consultation des entreprises : à retirer à la mairie ou demander l’envoi par courrier ou courriel.
Critères d’attribution : Valeur technique – Prix des prestations – Garanties financières et références.
Date d’envoi à la publication : 17 août 2010
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2010 à 17 heures 30
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
TRAVAUX FORESTIERS
MAIRIE DE NAUJAC-SUR-MER
Avis de marché
1.1 Maître d’ouvrage :
Commune de NAUJAC SUR MER – 1 Place du 11 novembre – 33990 NAUJAC-SUR-MER
Tél. : 05.56.73.00.55 Fax : 05.56.73.03.87
1.2 Pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur est Monsieur DUFOURD, maire de la commune.
1.3 Maître d’oeuvre :
Office National des forêts – Agence de Bordeaux - 9 Rue Manaud – 33524 Bruges
Tel : 05 56 00 64 74 Fax : 05 56 00 64 70 Mél : ut.nord-medoc@onf.fr
2.1 Objet de la consultation :
Travaux d’entretien mécanique d’interlignes.
Travaux de dégagement de semis de pin maritime.
Travaux de dépressage.
2.2 Nombre et consistance des lots :
Lot 1 / Entretien mécanique des interlignes
Lot 2 / Dégagement de semis (tranche ferme / conditionnelle).
Lot 3 / Dépressage.
2.3 Variantes :
Aucune variante ne sera acceptée.
3.1 Type de procédure :
Marché passé selon la procédure libre (5ème et dernier al. art. 28 CMP).
3.2 Retrait des dossiers de consultation :
Les candidats peuvent obtenir le dossier auprès du maître d’oeuvre (CF. 1.3), soit en se présentant à l’adresse indiquée, soit par demande écrite ou téléphonique. La carte des travaux sera remise lors de la visite de chantier par l’agent patrimonial.
3.3 Renseignements :
Pour obtenir tous les renseignements techniques ou pour visiter le chantier, les candidats sont invités à s’adresser à :
M.ROBERT David - Agent patrimonial -Tél : 05.56.09.19.90 / Port : 06 17 78 13 10
4.1 Pièces constitutives des offres :
Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui :
- un certificat d’assurances responsabilité civile
- attestation fiscale et sociale
- un exemplaire du présent dossier et bordereau des prix dûment rempli, daté et signé
4.2 Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est de 45 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
4.3 Adresse à laquelle doivent être envoyées ou déposées les offres :
Mairie de Naujac sur Mer – 1 place du 11 novembre - 33990 Naujac sur Mer
4.4 Date et heure limites de réception des offres :
Le 02 Avril 2010 à 12 heures – à la mairie de Naujac sur Mer
AMENAGEMENT PARKINGS PIN SEC
MAIRIE DE NAUJAC-SUR-MER
Avis de marché
Département de publication : 33
Annonce No 10-63404 BOAMP
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Naujac-sur-mer.
Correspondant : DUFOURD Jean-Bernard, 1 place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-Mer,
- tél. : 05-56-73-00-55, télécopieur : 05-56-73-03-87, courriel : mairie.naujac@orange.fr.
Objet du marché : aménagements Parkings du Pin-Sec.
Lieu d'exécution et de livraison : Pin-Sec, 33990 Naujac-sur-Mer.
Durée du marché ou délai d'exécution :
jusqu'au 31 mai 2010.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 avril 2010, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 45 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2010.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Naujac-sur-mer.
1 place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-Mer, tél. : 05-56-73-00-55, télécopieur : 05-56-73-03-87, courriel : mairie.naujac@orange.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
Mairie de Naujac-sur-mer 1 place du 11 novembre, 33990 Naujac-sur-Mer,
tél. : 05-56-73-00-55, télécopieur : 05-56-73-03-87, courriel : mairie.naujac@orange.fr.
